中卫市医院不锈钢栏杆工程施工合同详解：工程范围、承包方式及结算条款

不锈钢栏杆工程施工合同集3【参考指南】本文档《不锈钢栏杆工程施工合同集3》由三一剑侠网友整理整理，供您阅读参考。希望对您有所帮助。喜欢的话就分享和下载吧！不锈钢栏杆工程施工合同一（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 施工单位： 为明确双方职责，分工协作，按照根据国家有关规定、工程合同的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：项目名称：中卫市医院 第二条：项目范围：不锈钢制作及安装 第四条：承包方式：清理工程费用以元/㎡为单位，面积暂定以㎡为单位，总费用为人民币（大写）如下。实际建筑如有增减，以图纸变更通知及双方签证为准，最终以实际平方米结算。第五条：工程承包范围包括：不锈钢货架及安装。第六条：项目结算 1、本合同签订生效后三日内，乙方进厂并支付人民币10000元。 2、不锈钢材料运抵现场开始生产前，需支付总价10000元人民币。 3、不锈钢框架焊接完成后，安装前需支付总价10000元。 4、工程竣工验收后，甲方一次性向乙方支付工程款10000元。 5、因甲方拖欠预付款和进度款，影响施工进度，造成乙方停工造成损失，除工期顺延外，甲方应承担相应的经济损失。六、所有工程资金必须汇入乙方指定账户。 第七条：工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明书及有关规范认真施工，确保质量。施工过程中因施工责任不符合质量要求的，甲方必须及时提出问题。乙方保证质量并负责返工、维修。 ，乙方免费提供一年保修（此项目需经甲方人员验收）。

2、甲方按照施工图纸、说明书及国家有关规定进行验收。乙方应在竣工前提交交接通知。甲方应在收到通知后五日内组织人员进行检查验收，并签署验收证明。逾期则视为合格。 （甲方须在竣工验收通过后方可使用，甲方擅自使用的，视为该工程已通过验收）。第八条：施工准备：施工前，甲方应尽力协助乙方施工、安装，并做好场地平整、审核施工图纸及相关事宜。开工前，甲方须办理选址、规划、开工报告、施工许可证等手续。第九条 附则 第十条 合同效力及要点 1、本合同自收到双方签字盖章的材料准备款时生效，自工程竣工、价款结算后失效。 2、本合同正本一式两份不锈钢栏杆制作合同，双方各执一份；本合同一式两份，甲方一份，乙方一份。本合同的方案图、施工图及履行具有法律约束力。第十一条：附则 1、本工程由甲方指定同志，乙方指定同志负责协调解决现场施工的施工相关事宜。双方指定人员出具的相关工程联系单、验收单、结算通知书等具有法律效力。 2、执行国家安全生产相关规定，确保安全施工。施工期间发生工伤或经济损失的，由乙方承担责任。 3、一方擅自解除合同的，必须按照经济合同规定处理或向乙方所在地人民法院提起诉讼。甲方（公章）： 乙方（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年____月____日____月____年____月____不锈钢栏杆工程施工合同2A甲方： 承包商： 中根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关规定不锈钢栏杆制作合同，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，双方同意到双方协商后签订本合同。

1、项目名称： 2、项目地点： 3、合同范围及内容： 4、工程造价： 单价：m2/元，工程总面积__m2；总成本 元。 5、施工期：本合同签订后____日内竣工。六、工程质量 1、本工程质量经双方研究，达到：合格。 2、承包商必须严格按照国家颁布的施工图纸、文件和建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督。 3、承包商在施工过程中必须遵守以下规定：承包商提供的主要原材料、设备、构件、半成品必须按照有关规定提供质量证明书，或者经检验合格后方可使用。可以在项目中使用；需变更或替换的材料须经甲方批准并出具正式书面通知，取得甲方代表签证后方可用于该项目；七、工程价款的支付与结算本合同签订后____天内，甲方应支付不低于合同总价____%的材料准备费用，以人民币____元计算；承包人应在工程竣工验收后__天内一次性付清余款。八、双方责任 承包商：工程质量不符合合同规定的，负责免费修理或返工。因修理或返工逾期交货的，支付逾期违约金；未经验收的，甲方提前使用或者擅自使用。由此产生的任何质量或其他问题由甲方负责。甲方责任：甲方未按照合同规定履行责任的，除顺延竣工日期外，还应当赔偿承包商造成的实际损失；项目中途或因设计变更、设计变更而暂停或延期。若因错误造成返工，应采取措施补偿或减少损失。

同时，对承包商因停工、延误、返工、重装、人员和机械搬迁、材料和部件积压等造成的实际损失给予赔偿。九、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效；待工程竣工验收符合要求、工程款结算完毕后，项目终止。甲方：（签字盖章） 承包人：（签字盖章）年、月、日不锈钢栏杆工程施工合同3甲方：乙方：经甲乙双方协商一致，南面不锈钢大门东街小学操场大门承包给乙方，本合同是本着相互配合、积极配合的原则，特制定本合同。 1、承包工程及材料：每扇门11616元，规格4.84m×3.05m（含费用）包括方宫50×50m×1.5mm、不锈钢板1.2×2.4×1.5mm、门轴、瞄准头、人工以及辅助材料成本。 2、乙方应对一切安全和工伤负责。 3、施工期为20xx年7月20日至20xx年8月20日。未按期完成的，每迟延一天扣除总费用的5%。 4、甲方验收合格后一次性支付工程费。 5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（加盖公章）： 乙方（加盖公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年____月____日 年____月____日